中鹿光伏电站黄柏厂***区恢复运行
工程合同
合同编号：（甲方）
（乙方）
买方（甲方）：****县兼善光伏发电有限公司
卖方（乙方）：
签订地点：****市北碚区
签订时间：*〇**年月
发包人（甲方）：****县兼善光伏发电有限公司
承包人（乙方）：
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就****县兼善光伏发电有限公司中鹿光伏电站黄柏厂***区恢复运行工程事宜协商达成*致，订立本合同。
*、项目概况
项目名称：中鹿光伏电站黄柏厂***区恢复运行工程项目
项目地点：****市****县田坝镇中鹿村
项目内容：****县兼善光伏发电有限公司中鹿光伏电站黄柏厂***区的恢复运行安装调试。
*、项目承包范围
本项目涉及中鹿光伏电站黄柏厂***区恢复运行工程项目的安装调试等全部工作，包括但不限于以下内容：
*．恢复运行的方案制定；
*．清理塌方区域泥土，并做好电力电缆、组件等完好的设施设备保护工作；
*．加固或者新建箱变、逆变基础；
*．安装*台集中式逆变器（型号：***-******-*）；
*．对塌方区域进行处置，防止再次坍塌；
*．完成***区箱变调试工作并配合逆变器厂家完成***区逆变调试工作，恢复***区运行。
具体工作内容及施工标准以经发包人确认过的恢复方案为准。
鉴于承包人是业内有丰富经验的承包人，对工程范围有充分的了解，熟知项目整改中的风险和规避措施，为发包人建设和交付符合国家设计标准及规范，满足上述标准及要求的防雷整改设计方案中的工程范围如有漏项由承包人自行承担，且对合同总价不做调整。
*、项目工期要求
本项目总工期为日历天（含节假日），实际开工日期以发包人通知为准。
合同工期自****年月日至****年月日，即自开工日期算起至全部工程完成并恢复运行为止。
*、质量标准
工程质量：按施工方案要求施工，符合国家相关质量标准，通过验收。
质保期：详见附件*《工程质量保修书》第*条质量保修期。
*、合同价款及支付方式
*.*本合同为固定总价，含税总金额为：元（大写：）。
*.*支付方式：电汇、银行承兑、商业承兑。
*.*款项支付：
*.*.*预付款：合同总额**%。
本合同签订生效，承包人向发包人提供合同总额**%的建安增值税专用发票后*个工作日内，发包人支付合同总额的**%预付款，金额：元（大写：*元整）；
*.*.*结算款：合同总额**%。
项目验收合格后交付发包人，承包人*次性开具合同余额建安增值税专用发票（余额建安增值税专用发票=合同总额-已开具预付款建安增值税专用发票累计金额），提供完整的付款审批资料，经发包人审核确认，**天内发包人支付合同总额的**%结算款，金额：元（大写：*元整）；
*.*.*工程质保金：合同总额*%。
项目经验收合格，自签发验收合格文件之日起**个月后（未出现质量问题或质量问题已妥善解决），**天内付清剩余质保金（不计息）。
*、验收标准
安装、调试完成后，设备试运行***小时后无异常，视为验收合格。
*、施工现场管理
*.*施工场地使用和管理：
*.*.*场地*经移交给承包人，承包人应在本合同工程实施全过程中全面负责施工范围内的现场施工管理，对场地的安全保卫、精神文明、环境卫生、污水排放以及周围房屋、市政设施等负全责，对施工场地内的用水、用电、场地内的施工协调负有管理责任。并不得干扰周围单位和居民的正常工作和生活。因场地管理不善引发的*切纠纷由承包人自行解决，发包人不承担任何责任。
*.*.*承包人应在本合同项目验收后*天内或发包人规定的时间内(发包人将提前*天通知承包人)，无条件清退所有施工场地。如拒不清退，发包人除向承包人收取场地租金(租金为每天*元／*²)外，还将暂停计价支付、工程结算、项目验收等工作，承包人并应承担由此而产生的*切后果，包括但不限于造成发包人被第*方索赔等事宜。(*)对于临时房屋及设施，发包人如果认为有必要保留的，承包人清退场时应无条件保留并移交发包人使用，发包人不再支付承包人费用。
*.*施工安全：
*.*.*承包人应当遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受发包人依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，安全防护费用已含在合同价款内。承包人负责施工现场的安全及第*方人身安全。具体执行发包人安全施工与文明相关管理规定。
*.*.*承包人报请发包人代表审批的施工组织设计中应有安全施工方案，要有安全施工管理系统，配备安全管理人员负责工程、车辆机械和施工人员的安全工作，将施工安全落到实处。承包人对于非施工人员进入场地须进行必要的管理，未经许可或未配备安全装备的人员，不得进入工地。
*.*.*承包人要认真做好车辆机械的保养维护工作和驾驶操作人员的安全教育工作，车辆机械不得带病作业，不得违规操作，杜绝机械和车辆事故。
*.*.*承包人安全措施不完善、施工中违反操作规程或技术规范，造成本工程相邻建筑物损害或造成人员伤亡，均由承包人负责赔偿并承担相应的责任。
*.*.*承包人须接受发包人电站运维人员的安全监督及安全措施意见，因承包人不接受安全监督和安全措施意见的，电站运维人员有权要求承包人撤离现场，造成电站损害或造成人员伤亡，均由承包人负责赔偿并承担相应的责任。
*.*施工噪声：
工程施工期间，噪声对环境的影响必须满足国家和当地有关法规要求。施工噪声遵守《建筑施工场界噪声限值》（*******－**）。
在选择施工设备及施工方法时，承包人必须考虑由此产生的噪声标准及对施工人员和周围单位和居民的影响。
在工程施工过程中，若发生施工噪声超标扰民事件，由承包人负责协调、解决。
*.*污水排放
所有的废水、污水应按批准的方法处理后排入排污系统，不得污染环境，由此而引进的后果由承包人自行负责。
所有的施工垃圾应按照批准的方法运往批准的地点进行处理，生活垃圾应按照城市规定每天集中，纳入城市垃圾处理系统。承包人承担相关费用。
*.*文明施工
应按照当地施工现场文明施工的要求执行。承包人有责任维护发包人的形象。若由于承包人安全、文明施工问题造成发包人被他人索赔，发包人保留向承包人索赔的权利。
*.*.*工场地容貌
承包人负责施工现场管理，周围居（农）民和闲杂人员不得进入施工区域内，未经发包人同意批准，外部任何单位和个人也不得进入工地。
*.*.*生活和环境卫生：
承包人要制定生活和环境卫生管理制度，要搞好职工宿舍卫生和食堂的饮食卫生；要设置水冲式厕所，并做好厕所的保洁工作；不乱倒生活垃圾，生活垃圾集中纳入城市垃圾处理系统；临时搭建须经发包人批准，且应整齐美观。
*.*.*现场文明气氛：
施工临时用地内必须张贴宣传标语，要有黑板报或报栏，内容应经常更换；施工现场入口处应悬挂宣传标语横幅。
承包人的所有雇员和代表都应穿戴整齐，行为文明。要佩戴由承包人提供的工作证，工作证应标明姓名、职务、身份及编号，在现场期间应*直佩戴在胸前。承包人的所有机械及设备都应醒目地注上承包人的名称。
*.*.*承包人应维持本项目现场的和谐稳定、维护业主形象，并承诺保证不拖欠工人工资、设备材料款、机械租赁等费用而发生现场工人、供货商围观闹事、经济纠纷等恶劣行为事件。发包人有权对承包人进行安全文明施工管理考核，如发生上述事件，发包人有权要求承包人承担****~****元/次的违约金责任（以此累加）。承包人同意违约金从承包人工程款或结算款中直接扣除，同时发包人有权追究承包人相应的法律责任。
*.*人员配置
施工期间承包人应配备合格的项目管理人员，项目经理应于投标文件中提交的人员*致，若需更换项目经理，需提交其*级机电建造师及以上资格证书及本单位参保证明文件（参保证明文件要求与投标文件要求*致），并经发包人同意后方可更换。
*、适用法律、标准及规范
*.*适用法律和法规
本合同文件适用国家的法律和行政法规。
*.*适用标准、规范
双方约定适用国家标准、规范；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，按照行业标准、规范执行；没有国家和行业标准、规范的，按照工程所在地地方标准、规范执行。
*、组成合同的文件
本合同包括如下合同文件，各合同文件之间如有不*致之处，优先解释顺序如下：
*.*本合同协议书
*.*合同附件
*.*明确双方权利、义务的纪要、协议
*.*施工方案
*.*比选文件、报价文件、答疑补充文件和中标通知书
*.*标准、规范及有关技术文件、技术要求
*.*报价书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
*、双方承诺
**.*承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、项目验收合格后在质量保修期内承担工程质量保修责任。
**.*发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及****应当支付的款项。
**、****
**.*工程分包
本工程不得转包。
**.*保险
承包人投保内容：在合同签订之后*日之内，承包人必须办理所有施工人员和设备的相应保险，并支付保险费。因承包人不办理保险所造成的*切损失费用均由承包人承担。承包人必须向发包人提供保险合同，保单复印件交发包人备案，无保险合同工程不准许开工。
**.*.*承包人承诺上述保险费用已经包括在本合同总价款内。
**、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充合同，与本合同具有同等的法律效力。
**、合同份数：
本合同*式*份，双方各执*份，各份具有同等法律效力。
组成本合同的附件：
附件*：工程质量保修书
附件*：工程建设项目廉政责任书
附件*：工程承包安全责任书
附件*：保密协议
**、合同生效
本合同经双方法定代表人或授权代理人签字并加盖单位公章（或合同专用章）后生效。
附件*：工程质量保修书
发包人(全称)：****县兼善光伏发电有限公司
承包人(全称)：公司
为保证本工程在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人协商*致签订本工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
*、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括：中鹿光伏电站防雷整改工程。
*、质量保修期
质量保修期从工程实际验收合格之日算起。
双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：
本工程总体质量保修期约定为验收合格后**个日历月，不免除承包单位应承担的国家规定的各专业规定的质保责任。
*、质量保修责任
*、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日起*日内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托****单位修理，并按照实际发生的维修费用的***%从质量保修金内扣除,不足部分承包人需向发包人另行缴纳，同时并不免除原承包单位应承担的质保义务和责任。
*、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
*、质量保修金的金额
本工程约定的工程质量保修金为结算价款的*%。
*、质量保修金的返还
发包人在项目验收合格后**个月后**日内不计息付清质保金。
附件*：工程建设项目廉政责任书
发包人(全称)：****县兼善光伏发电有限公司
承包人(全称)：公司
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承包发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益。根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
*、双方的责任
*、应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
*、严格执行建设国产项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
*、业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反国产建设管理、施工安装的规章制度。
*、发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向对方注册地有管辖权的检察院及规划建设局等有关机关举报。
*、发包人的责任
发包人的领导和从事该建设项目的工作人员，在项目建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
*、不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
*、不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
*、不准要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
*、不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
*、不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与向发包人国产项目合同有关的设备、材料、国产分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包人购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
*、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
*、不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费。
*、不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
*、不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
*、不准以任何理由为发包人、相关单位或个人安排有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
*、违约责任
*、发包人工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的，按管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任，如给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
*、承包人工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的，发包人除应追究其经济责任外，对造成重大危害或不良影响的，发包人有权单方解除与承包人签署的任何合同而不予补偿、扣除承包人的履约保证金，并取消其在今后工程物资设备采购中的资格。
*、本责任书作为工程施工合同的附件，与施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
*、本责任书的有效期为双方签署之日起至该项目验收合格时止。
附件*：工程承包安全责任书
发包人(全称)：****县兼善光伏发电有限公司
承包人(全称)：公司
根据《国务院关于进*步加强安全生产工作的决定》的要求，为更好的落实安全生产责任，确保施工期间的人身、设备安全，及运行中设备的安全运行，明确施工中甲乙双方职责，落实安全责任，特签订“工程承包安全责任书”作为工程承包合同的附件，有关具体条文如下：
*、发包人安全职责：
*、发包人应对承包人事先提交的营业执照、施工资质和安全施工资格证书进行审查及备案，了解在此前的施工业绩及施工安全情况。
*、审查由承包人提供的企业法人代表资格证书和企业法人代码及税务登记证书进行审查及备案。
*、审查由承包人填写的外包工程施工企业安全资格审查表，包括施工人员概况、特种作业人员及“上岗证”复印件，审查由承包人提供须主管部门确认的工程负责人、施工技术负责人、现场安全负责人名单证明原件。发包人按规定及时向承包人发放施工证。
*、发包人应对承包人事先提交的该工程的“*措”计划进行审查和指导，合格后监督承包人严格执行，必要时或根据承包人请求及《电力安规》要求增设发包人专人监护。
*、开工前发包人负责向承包人负责人和现场施工负责人、工程技术人员及施工人员全面交待现场工作条件及工作环境，对有关安全注意事项进行交底，协调承包人提出的沿线交叉跨越线路停电配合等工作，必要时应会同承包人现场实地踏勘，商定施工方案，并应有完整的记录或资料。
*、施工期间发包人有权对施工现场进行的安全监督，发现违章作业及危及人身、设备安全时，可及时制止、纠正，必要时有权停止其工作，并向承包人提出整改要求。
*、涉及“高危”作业（包括登高、动火、密闭空间作业、特种设备、挖掘、危害性管、路裁接、安全设施中断等）的安全施工，告知承包人严格按照相关要求执行。
*、施工期间发包人有权对施工现场进行的安全监督，发现违章作业及危及人身、设备安全时，可及时制止、纠正，必要时有权停止其工作，并向承包人提出整改要求。
*、负责合同中规定由发包人承担有关职责。
*、承包人安全职责
*、必须具有国家行政部门发放的有效的“*证”：工商行政部门颁发的《营业执照》副本全套复印件、建设部门颁发的《企业施工资质证书》复印件和《施工安全资格证书》复印件，必要时还应提供《安全生产许可证》及复印件。
*、提供企业法人代表资格证书和企业法人代码证书及税务登记证书复印件，同时应提供受法人委托签订经济合同、签订安全责任书的证明书原件。
*、开工前承包人应，提供特殊工种作业人员名单及“上岗证”复印件，提供经主管部门确认的工程负责人、施工技术负责人、现场安全负责人名单的证明。
*、开工前组织对全体现场施工作业人员进行安全、技术交底，明确工作任务，使全体施工现场各级人员掌握工程特点及安全操作规程、施工安全措施、安全注意事项。对施工作业人员定期进行安全活动和总结，并有记录，必要时请发包人派员参加。
*、开工前提供工程的组织措施、技术措施、安全措施、可靠性控制措施，施工组织方案，简称“*措*案”。
*、禁止使用未成年人及老弱、残人员。对施工现场的新入人员（包括临时工、合同工与参加劳动人员）必须进行*级安全教育及交待现场安全注意事项，相关记录、资料正确齐全，方可进场作业。对技术性较强的工作禁止使用临时工、民工或劳务协作工，临时招用的民工进行适合现场作业的安全教育后方可进行地面辅助作业工作，民工、临时工的安全责任均由承包人负责。
*、施工期间，各种交通工具、设备和工具等均由承包人自备。工程使用的施工机械、工器具及防护设施的必须有安全检查记录。交通工具、设备和工具的维修与保养，以及在使用过程中发生故障或伤亡事故的费用由承包人负责承担。发包人不负任何连带责任。
*、施工时，承包人严格执行安全操作规程，并做好各种安全防范措施，指定专人负责安全工作，明确安全员。对在正在使用的设备上施工的，应与发包人*起制定详细的施工方案才能施工。施工中*旦发现有安全隐患的，承包人应立即停工，并报告发包人及****有关职能部门，采取措施整治后确保*无*失再施工。施工人员进行作业时必须正确穿戴好安全防护用品，切实保证施工中的人身、设备安全。
*、承包人施工人员应持有劳动部门颁发的上岗证方可参加施工。对从事垂直运输机械、安装拆卸等特种作业的，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗作业。全体施工人员（包括民工）必须按发包人规定佩证上岗。
**、承包人应在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志。承包人对工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线、电力、通信线路等，应当采取专项防护措施。如没有防护，或防护不当而导致既有设施损坏，由承包人承担*切责任。
**、及时详细地对沿线交叉跨越、高低压线路等进行实地踏勘，提供书面资料，便于发包人协调配合。
**、承包人必须接受发包人监督和指导，发生人身事故或危及施工安全情况，必须立即报告发包人。承包人负责人（安全施工第*责任者）对发包人提出的有效意见必须及时整改。
**、负责合同中规定由承包人承担有关职责。
*、安全考核：
*、若因承包人人员违反本责任书或违反国家法律、法规及安全规章制度，由此造成的*切后果均由承包人承担全部安全责任。
*、若因合同期内承包人维护不力或安全防护措施不到位，造成重大安全责任事故，*切后果均由承包人承担全部责任。发包人并且可以作出取消其施工资格，合同终止的处理。
*、若因承包人人员积极采取有效防范措施，无违反本责任书或违反《安规》及安全规章制度，并在合同期内没有发生责任安全事故，发包人应对承包人在安全工作上给于适当奖励。
*、承包人有下列行为之*的，除责令限期整改外并处罚款：
（*）在施工现场危险区未设安全警示线或牌的，处罚款***元/次。
（*）未建立建全《安全台帐》或安全检查制度的，处罚款***元。
（*）起重吊装机具每半月未做全面安全检查的，处罚款****元/次。
（*）未按规定设置建筑施工“安全防护网”的，处罚款****元/次。
（*）未对进场职工进行相应工种登记及安全教育培训和*级安全教育的，处罚款***元/人次。
（*）特种作业人员无证上岗的，处罚款***元/人次。
（*）事故发生后，故意隐瞒事实真相瞒报或不报的，处罚款****元/次。
（*）施工机械、主要通道口、井架*周未搭设防坠棚的，处罚款***元/处。
（*）未正确使用保险丝，用铁丝、钢丝、铝丝代替保险丝的，包括临设在内的临时用电线路接头处裸露的，处罚款***元/处。
（**）不及时关闭配电柜门、倒置移动配箱的，处罚款***元/次。
（**）动火作业现场使用的“氧气”、“乙炔”没有安全距离的，处罚款***元/次。
（**）施工机械*机*闸*保险，每缺*项处罚款***元。
（**）机械设备现场无《安全操作规程》的，每缺*项处罚款***元。
（**）脚手架按要求搭设完毕后，未经验收而使用的，处罚款****元/次。
（**）施工工程、运输车辆抛洒建筑物未及时清理影响周边环境卫生的，处罚款****元/次。
（**）违反《设备安全操作规程》的行为，处罚款***元/次。
（**）使用未满**周岁的童工，*经查到，除停止其作业外，并对用人单位处罚款****元/人。
*、施工承包单位下属员工有下列行为之*的，作如下处理：
（*）非专职操作员启动施工机械的，处罚款***元/次。
（*）擅自挪用或损坏消防设施（器材）者，处罚款***元/次。
（*）擅自拆除或改变安全装置（设施）者，处罚款***元/处。
（*）进入施工现场，未戴“安全帽”、高空作业未佩戴“保险带”者，处罚款***元/人次。
（*）已佩戴“安全帽”、“保险带”，但不符合佩戴要求者，处罚款***元/次。
（*）现场施工人员不按规定行走，随意高空攀爬者，处罚款***元/次。
（*）高空作业时，违章高空抛物者，***元/次罚款；违章乘座吊篮者，处罚款***元/次。
（*）饮酒后上班及、工作期间嘻闹者，处罚款***元/次。
（*）在禁火（烟）区内吸烟者，处罚款***元/次。
（**）宿舍内违章使用大功率电器（如：电水壶、热得快、电饭锅、电取暖器等）、燃汽炉、私接临时电源者，处罚款***元/次。
（**）不服从管理，顶撞管理人员者，处罚款****元/次。
（**）*****些野蛮施工行为的，处罚款****元/次。
*、对于以上考核条款由公司安全管理人员现场检查取证确认，在合同总价款中扣除。
*、本协议制订依据：
*、《中华人民共和国安全生产法》。
*、《建设工程安全生产条例》。
附件*：保密协议
本双方保密协议由以下双方签订，以使“保密信息”（定义如下）以其规定的类型和所描述的目的使用，并使签约双方受到关于保密信息披露、使用和保护方面的责任和义务的约束。
*、定义
*、发包人：****县兼善光伏发电有限公司。根据本协议的目的，发包人将披露“保密信息”（定义如下）给本协议的另*方，被称为“披露方”。
*、承包人：公司。本协议的承包人从披露方接受被披露的保密信息，被称为“接收方”
*、生效日：本协议于合同签署之日生效。如果*方或双方于生效日之后签署本协议，双方理解到本协议和本协议项下关于被披露方的保密信息的全部责任和义务的效力溯及至生效日以及之后的任何时间。
*、披露期：本协议的披露期是指披露方披露保密信息的期间，并由生效日起延长*年。本协议的到期日是指披露期到期的日期或当本协议根据第*条的约定被终止之时。
*、保密期：本协议项下的保密期是指上述的披露期和本协议到期后*年内的期间。
*、目的：为了实现关于项目的合作的成功以及双方的共同利益，发包人可能会向承包人披露下文所描述的保密信息。
*、保密信息的特征
*、根据下文第*条*款的约定，以下信息将会被认为是本协议项下的“保密信息”：（*）披露方以书面或****有形的媒介披露的或标记为“保密”或“私有”的信息；（*）披露方在披露时以口头方式或通过****有形的条款体现出来的并确认为“保密”或“私有”的信息，并且披露方于披露后**日内以书面方式确认为保密信息的信息；（*）披露方在披露时以书面、口头方式或通过****有形的条款体现出来的但未确认为“保密”或“私有”的信息，而披露方于**日内以书面方式告知接收方该信息被披露方认为是保密信息的信息。
*、根据下文第*条*款的约定，以下信息将被自动认为是本协议项下的保密信息：（*）任何专利申请或发明的披露记录，无论是否注册也无论是否由专利机关公布；（*）任何被标记或确认为商业秘密的信息；（*）披露方业务和事务的商业秘密（无论此商业秘密是接收方所见或者是由披露方披露给接收方）、产品规格、数据、专有技术、加工工艺、设计、草样、照片、图表、图纸、样品、发明和思路、过去和现在以及计划中的研究和发展成果、现在和计划中的生产或经销的模式和流程、客户名单、客户当前和预期的要求、价目表、供应商名单、市场调研、商业计划、电脑软件和程序（包括目标代码和源代码）、电脑软件和数据库技术、系统、结构和体系，以及****任何类似的披露方披露的信息；（*）有关披露方业务和事务的信息，包括历史财务数据、财务方案和预算、历史和当前的销售数据、资金开支预算和计划，核心人员的姓名和背景、人事培训技术和资料，也包括所有的笔记、分析数据、汇编、研究报告、摘要和部分或全部基于前述信息得出的****信息。
*、如果不能确定：
（*）该信息是否保密信息;或
（*）任何保密信息是否已公开,
该信息将视为保密信息，非公开的，除非披露方以书面形式告知接收方其信息为相反的状态或法庭宣布其为公众所知晓。
*、尽管第*条*款和*款有所约定，“保密信息”不包括以下信息：（*）在接收方于此协议项下没有违反任何保密义务的条件下，保密信息已经或者即将为公众所知晓；（*）接收方正确的从第*方获得此信息，并且第*方并无提供这种信息的任何限制或受到接收方的唆使；（*）接收方独立获得的信息，且获得该信息没有使用或接触过披露方的保密信息；（*）披露方披露该信息之前已为接收方所拥有的信息。
*、接收方的责任
*、在保密期内，接收方同意仅以协议明示的目的使用披露方的保密信息，并不得以****任何目的、原因或动机使用披露方的保密信息。
*、在保密期内，接收方同意：（*）没有披露方明确的事先的许可，除了被授权的接收方，不向****任何第*方披露、透露保密信息，也不允许其接触上述保密信息；（*）仅向接收方的员工、主管、分包商、代表和顾问等有必要知晓保密信息的人披露或允许其接触该信息，并且告知这些人士该等信息的保密性质，该等人士也应当明确表示同意接受（或根据雇佣关系其有义务遵守）本协议规定的保密义务。（*）至少以其保护自身保密信息同等的方式和谨慎保护披露方的保密义务，但在任何情况下也应当尽到合理的谨慎义务。
*、无论本协议是否有相反的约定，接收方可以根据有效的法庭或有权机关的命令或要求，或者根据法律、法规、规章（包括证券监管部门和接收方上市的股票交易场所）的规定披露披露方的保密信息，但接收方应当向披露方发出通知，使其可以调查、对抗或保护这种披露。
*、接收方可以在必要的情况下为履行本协议项下的义务复制披露方提供的包含保密信息的文件。在披露方书面要求下**日内，接收方应当：（*）根据披露方的要求，销毁或归还从披露方处获得的包含保密信息的文件或****资料，也包括接收方自身开发的包含披露方保密信息的文件；（*）向披露方交付由接收方负责人签字的证书，以表明接收方已经完全履行了上述义务。
*、****
*、本协议项下关于保密期间、使用、披露或归还保密信息的责任和义务的约定在本协议被终止或到期后仍然有效。
*、本协议项下的任何条款都不应当理解为授予了接收方关于披露方保密信息的任何知识产权。本协议项下的任何条款都不应当认为是设立了披露保密信息的义务或签订****任何协议的义务。
*、所有保密信息按其现状提供，且不提供任何明示的、默示的，或****方式的担保，包括但不限于对于适销性、适用于特定目的或不构成侵权的任何默示担保。
*、各方同意其在本协议项下的义务对于保护披露方及其业务的目的是必要而合理的。各方明确同意，鉴于披露方的保密信息的独特性质，对于接收方对本协议的任何违反，金钱赔偿可能不足以补偿披露方。因此，各方同意，任何该等违约或先兆性违约将对披露方造成不可挽回的损害，所以除了因法律、公平或****可得到的救济之外，披露方有权要求就接收方对本协议的先兆性违约或持续性违约寻求禁令救济，而不需要证明存在实际的损害。
*、双方均为独立的合约方。本协议不设立任何的合伙关系、合资关系、代理或****关系（超越独立合约方的）。
*、没有披露方的事先书面明确的许可，禁止将本协议项下的保密信息出口。在出口或再出口任何保密信息时，接收方必须遵守中国法律和本协议项下的保密义务。
*、本协议构成双方之间就本协议所提及事项的全部谅解和协议，并且替代之前有关该事项的所有书面或口头的声明或协议。
*、双方书面签字后方可修改本协议。
*、本协议应当根据中国法律解释及执行。所有与本协议有关的诉讼或行为应当在中国有管辖权的法院进行。各方均同意该等管辖权并放弃反对该等管辖权的权利。
*、本协议的条款和条件对双方各自的继受者和受让人有效并具有约束力，但披露方的保密信息未经披露方事前书面同意不得转让。如果本协议的任何条款被有权管辖的法院判定为无效或不可强制执行，其余条款应保持其全部效力。本协议明确规定的*方的求偿权应当被认为可与本协议或法律规定的任何****求偿权相累积，并且不排除****求偿权，对其中*种求偿权的行使并不排除对****求偿权的行使。本协议仅能由双方通过书面形式修改，并且应由双方授权代表签署。*方未能强制执行本协议的任何条款并不构成该方对本协议任何条款的弃权。*旦产生本协议项下的任何争议，胜诉方应当有权获偿合理的律师费以及法院判予的****救济。
*、各方保证其雇员、管理人员或负责人在代表公司签署本协议时有完全的授权以约束该方遵守本协议项下的条款和条件，签署该协议即表示各方不需要随后的批准或允许。
（本页以下无正文）
（本页为合同签署页）
发包人（章）：****县兼善光伏发电有限公司
地址：
电子邮箱地址：
法定代表人或授权代理人：
开户银行：
账号：
税号：
联系人：
联系电话：
承包人（章）：
地址：
电子邮箱地址：
法定代表人或授权代理人：
开户银行：
账号：
税号：
联系人：
联系电话：
功能介绍
热门关键词： 
换一批
巫溪最新招标公告推荐
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
